Договор подряда по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

Внимание! Полная версия данного документа так же, как и других 1971 документа, присутствует в платной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей. Оплата удобными для Вас способами. Существует демо-версия.

С этим документом просматривают: Договор продажи сайта



ДОГОВОР N ______
подряда по проведению комплекса мероприятий
для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

г. _______________                                     "___"________ ___ г.

______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________, действующ___ на основании ___________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующ___ на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс мероприятий по продвижению услуг веб-сервера Заказчика в сети Интернет, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
Под комплексом мероприятий понимается рекламная кампания в сети Интернет, отвечающая параметрам и требованиям, изложенным в Приложении N 1 к настоящему Договору.
1.2. Распространение рекламы об услугах Заказчика проводится с учетом требований законодательства о рекламе.
1.3. Подрядчик гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика (список прилагается), которые могли бы оказать влияние на результаты работ. Подрядчик гарантирует свою материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.
1.4. Работы выполняются по месту нахождения Подрядчика (_________). В случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Подрядчика из расчета:
- билеты: ________________________________________;
- проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;
- питание: ________ рублей за сутки.

2. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, составляет _________ (____________) рублей.
2.2. Цена работы, установленная п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение ______________ дней со дня подписания акта выполненных работ (п. 3.1.3 настоящего Договора).
2.3. Оплата цены работы по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставляемого Подрядчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Предоставить Подрядчику материалы и сведения, необходимые для проведения рекламной кампании в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Договору.
3.1.2. Назначить ответственное лицо для координации работ по настоящему Договору.
3.1.3. Рассмотреть акт выполненных работ, представленный Подрядчиком (п. 3.2.3 настоящего Договора), в течение ____________ дней со дня его получения и, при отсутствии возражений и замечаний к выполненным работам, подписать акт и направить один экземпляр Подрядчику.
3.1.4. Оплатить цену работ, выполненных Подрядчиком, в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Начать рекламную кампанию не позднее "___"________ ___ г.
3.2.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Приложением N 1 к настоящему Договору.
3.2.3. В ____-дневный срок после завершения рекламной кампании представить на утверждение Заказчика акт выполненных работ, содержащий сведения о результатах проведения рекламной кампании в сети Интернет, а также счет-фактуру, оформленный в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации <*>.
--------------------------------
<*> Счет-фактура оформляется в порядке и сроки, установленные ст. 169 Налогового кодекса РФ.

3.3. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работы и обеспечивает Заказчику беспрепятственный доступ к работе в рабочее время для проверки хода и качества ее выполнения.
3.4. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от условий настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
3.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
3.4.2. Соразмерного уменьшения цены работы.
3.5. В случае если недостатки не будут устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работы, установленных Приложением N 1 к настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере ________________ за каждый день просрочки.
4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного п. 2.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны предпримут все возможные действия для разрешения всех возникающих споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров и консультаций.
5.2. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами мирным путем, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), которые возникли после подписания настоящего Договора и наступление которых ни одна из Сторон не могла предотвратить любыми надлежащими мерами.
6.2. К событиям чрезвычайного характера относятся природные и промышленные катастрофы, пожары, наводнения, акты и действия государственных органов, военные действия, гражданские беспорядки, террористические акты и т.п. Забастовки персонала одной из Сторон не являются форс-мажорными обстоятельствами.
6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, Сторона незамедлительно, но не позднее _____ рабочих дней извещает о наступлении форс-мажорных обстоятельств другую Сторону. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему Договору. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства, выдаваемые компетентными контрольными организациями или органами Российской Федерации в установленном порядке.
6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более чем на срок ______ календарных месяцев.
6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше _____ календарных месяцев либо когда при их наступлении Сторонам становится очевидным, что они будут действовать дольше этого срока, Стороны обсудят возможности альтернативных способов исполнения Договора или прекращения его действия без возмещения убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его исполнения в полном объеме.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по обоюдному письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон ...
Внимание! Полная версия данного документа так же, как и других 1971 документа, присутствует в платной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей. Оплата удобными для Вас способами. Существует демо-версия.